华能新疆哈密伊吾华粤风启(略)万千瓦新能源项目PC承包工程项目(标段2:(略)
(采购编号:(略)
1.采购条件
中国电建集团江西省水电工程局有限公司已成交华能新疆哈密伊吾华粤风启(略)万千瓦新能源项目PC承包工程项目(标段2:(略)
2.项目概况与采购范围
2.1 建设地点:(略)
2.2 工程概况及场地条件
2.2.1项目概况
场址所在区域淖毛湖镇平均风速达每秒7 - 8 米,且8级及以上大风天气多达(略)天,而且这里降水极少,避免了降水导致风机叶片升力减小、阻力增大的问题,减少了降水对发电效率的干扰,保障了风机在多数时段的稳定出力;该区域戈壁滩上常刮6 - 7级大风,夏季极端高温可达 (略)℃,冬季最低气温能至 -(略).2℃。
2.2.2场地条件
华能新能源广东分公司新疆哈密伊吾华粤风启(略)万千瓦新能源项目PC工程规划容量(略)MW,位于新疆哈密市伊吾县境内,场区地理坐标介于北纬(略)°(略)’~(略)°(略)’,东经(略)°(略)’~(略)°(略)’之间,场址中心距离伊吾县直线距离约(略)km,距离哈密市(略)km。场区海拔高程为(略)m~(略)m,场址面积约(略)km2。主要为戈壁荒滩,场区附近有高速G7京新高速、伊吾县吐葫芦丝-淖毛湖镇公路经过,交通较为便利。
场址所在的淖毛湖镇区域的基本地震动峰值加速度值为0.(略)g,对应的抗震设防烈度为7 度。不同项目资料中对地震动反应谱特征周期记录略有差异,如部分项目显示为 0.(略)s,也有民爆物品储存库项目记录为 0.(略)s,但峰值加速度与抗震设防烈度的核心数据保持一致。场地内未发现滑坡、泥石流等其它不良地质作用和地质灾害。
2.3 工期要求
计划开工日期为(略)年 (略)月 (略) 日,竣工日期为(略)年 (略)月 (略)日,合同工期为 (略) 天,实际开工日期以发包人开工通知书记载时间为准。
2.4 质量要求
工程质量符合《风力发电工程达标投产验收规程》标准。为创行业优质工程奖,争创国家优质工程奖。
2.5 采购范围
2.5.1包含但不限于【升压站土建工程范围包括设计范围内及为保证本项目电站性能指标、正常运行的所有必需相关的土建工程施工,包括但不限于升压站场地平整工程、主变压器基础工程、SVG预制舱基础工程、(略)kV GIS预制舱基础工程、变配电设备基础工程、(略)KV预制舱基础工程、站用电舱基础工程、调相机基础工程、配电设备构筑物工程、其他设备及安装工程、施工供水工程、接地工程、亮化工程、电缆辅助工程、房屋建筑工程(除主体结构混凝土浇筑、钢筋制作及安装外,包含不限于土石方开挖、土石方回填、土方外运、平整场地、所有装修、给排水、采暖、通风空调、消防、防水、防腐、保温、照明、弱电及接地等所有土建工作内容、含模板采购及支撑制作、脚手架租赁拆装及运输、安装、拆除、堆放、运输及整理模内杂物、刷隔离剂等)、室外工程,给排水、装饰装修、模板租赁制作拆装及运输(含风机基础的模板)、风机基础脚手架或起吊设备的租赁、进出场、拆装及运输、脚手架租赁拆装及运输、暖通、照明、防雷接地(含一次电气接地)、消防、水保、绿化、临建设施及边坡防护设施等;本标段所有试验检测工作并出具试验检测报告。包含不限于升压站土建工程所有材料设备采购及保管、施工、制作、运输、二次倒运、现场安全文明施工,冬雨季施工措施、赶工措施等各项施工措施,竣工验收和维护保修,并满足业主方环境保护、水土保持要求等全部内容,严格按照相关技术规范、图纸要求进行施工,保证满足施工图和采购人下道工序施工要求,包含不限于承包人应充分考虑人员、机械窝工及工期引发的所有索赔风险等,由此导致的费用不予调整、如因响应人原因造成的工期延误,引起其他分包出现窝工索赔等情况,采购人有权在与响应人的结算中扣除。】,除以上工作外,本工程还包括以下内容:
2.5.2按照发包人要求完成施工期施工场区内所需的宣传标语、标识标牌等以及生产准备工作(包含但不限于安全工器具、安全设施及设备设施临时标识标牌等)。
2.5.3承包人负责承担当地政府主管部门要求的“三通一平”(通给水、通电、通路、平整场地等)及临时设施建设等所有需要进行配套的土建工作以及施工期间的协调工作,且承担工程生产移交验收前承包人施工期间产生的施工及生活用电和用水等相关费用。
2.5.4承包人负责配合各项内外部检查及验收工作(包括但不限于:(略)
2.5.5承包人要严格按照施工图进行施工,要杜绝超出施工红线图的占地;不得随意超挖,欠挖,增加渣场、取料场、临时施工便道等,承包人要在施工时不得超出施工红线图的占地,若超出征地红线的范围,承包人承担所有责任及损失。征占临时用地前,范围须经采购人确认,如发生未确认先征占或确认情况发生,全部责任由承包人自行负责,对发包人造成损失的,按损失情况的双倍在合同中扣除。
2.5.6本工程质量目标为创行业优质工程奖,争创国家优质工程奖,承包人应充分考虑创优对施工质量、过程管理、资料归档、验收标准等方面的特殊要求,并将由此产生的所有相关费用含在报价中,发包人不再单独支付创优相关费用。
2.5.7承包人负责本工程所有设备材料(包含甲供材)的堆场和看护保管、堆场的防护栏杆、警示标志等安全防护设施等;所涉及的费用已包含在综合单价内。
2.5.8其他要求:(略)
3.响应人资格要求
3.1企业要求
3.1.1企业资质要求:(略)
3.1.2企业资产(财务要求):(略)
3.1.3 企业主要人员要求:(略)
3.1.4 企业工程业绩要求:(略)
3.1.5 企业资信要求:
(1)具有良好的银行资信和商业信誉,没有处于被责令停业,财产被接管、冻结及破产状态;
(2)响应人在近3年无违法、违纪事件、无质量和安全生产责任事故等发生;
(3)串标或其他违法行为废标的不允许再次参与响应;
(4)不被最高人民法院在“信用中国”网站(www.cerditchina,gov.cn)或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单;财务账户以 及主要资产未被冻结、未被查封的(查询网址:(略)
(5)未被法院列为被执行人(查询网址:(略)
3.2其他要求
3.2.1本次采购不接受联合体响应。
4.采购文件的获取
4.1凡满足本公告规定的响应人资格要求并有意参加投标者,请于(略)年 4 月 6 日 (略) 时 (略) 分前(北京时间) 通过“ 中国电建采购采购数智化平台 ”(https:(略)
(1)已注册的供应商:(略)
(2)未注册的供应商:(略)
(3)登录中国电建阳光采购网首页-服务中心,可下载《中国电建采购采购数智化平台操作手册_供应商管理手册(供应商端)》、《中国电建采购采购数智化平台操作手册_供应商投标操作手册》。
4.2 本次采购不提供纸质版采购文件,本次采购项目不收取标书费。
5.响应文件的递交
5.1响应文件递交的截止时间(投标截止时间,下同)为(略)年 4 月 7 日 (略) 时 (略) 分,响应人应在截止时间前通过中国电建采购采购数智化平台递交电子响应文件。
投标工具下载:(略)
6.开标时间、地点、方式
6.1开标时间:(略)
6.2本次采购将通过中国电建采购采购数智化平台全程在线开展,电子响应文件的加密、提交等流程须各响应人在线进行操作。
6.3响应人须提前办理数字证书用于在线响应。响应人登录中国电建采购采购数智化平台后,点击左侧“CA 办理”菜单,扫码下载“中招互联”在线办理移动证书制作电子响应文件,并严格按照要求进行在线制作,因操作流程失误造成的响应失败,将由响应人自行承担后果。
6.4各响应人须登陆中国电建采购采购数智化平台使用数字证书进行电子响应文件的编制、加密和在线投递。请各响应人充分考虑文件大小、网络速度的影响并预留充足的时间,逾期将无法提交(电子响应文件的在线投递建议至少提前 (略) 小时完成)。
6.5响应文件的开启通过中国电建采购采购数智化平台开标工具全流程远程在线开启。
6.6响应截止时间及递交地点如有变动,响应人将及时通过中国电建采购采购数智化平台通知所有已获取响应文件的响应人。
6.7中国电建采购采购数智化平台使用问题可咨询平台客服。咨询入口:(略)
7.发布公告的媒介
本次采购公告在中国电建阳光采购网(https:(略)
8.成交人数量:
成交人数量:(略)
9.联系方式
采 购 人:(略)
地 址:(略)
联 系 人:(略)
电 话:(略)
电子邮件:(略)
(略).监督机构
监督机构:(略)
监督电话:(略)
(略).提出异议的渠道和方式
(略).1 对以上文件内容有异议的响应人,请在公告发布期内通过本公告公布的联系方式向采购人提出反馈意见。逾期将不再受理。
(略).2 异议须有明确的请求和必要的证明材料,且须实名形式并加盖单位公章。
中国电建集团江西省水电工程局有限公司
(略)年 4 月 1 日